IMA - Transparencia Institucional

RESOLUCIONES EJECUTIVAS

N° Documento	Fecha	Sumilla
RDE-323-2024	17/12/2024	APROBAR LA TRANSFERENCIA en propiedad de la Obra: "CONSTRUCCION DE LA PRESA POCCHIN", del Proyecto "MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA URUBAMBA - CALCA", en favor de la Municipalidad Provincial de Calca, para su administración y mantenimiento, la misma que fue ejecutada bajo la modalidad de Administración Directa
RDE-322-2024	13/12/2024	RECONOCER, en favor de la Sra. MIRIAM ELIZABETH HUAYHUA SALAS, la deuda derivada de la sentencia emitida en el proceso judicial signado con el Expediente Nro. 0007-2024-0-1001-JR-LA-01; por la suma de S/ 35,785.16 soles, por concepto de derechos laborales; y por la suma de S/ 24,660.00, por concepto de adeudos de los beneficios convencionales correspondiente a pago de un sueldo íntegro por vacaciones, pago por escolaridad y pago por prestaciones alimentarias correspondiente al periodo del 01 de febrero del 2011 al 31 de diciembre del 2012, a fin que el Ministerio de Economía y Finanzas, autorice el Presupuesto para la ejecución de la sentencia judicial que se encuentra en calidad de cosa juzgada; y se cumpla con su pago conforme a Ley.
RDE-321-2024	12/12/2024	DECLARAR INFUNDADA la solicitud de no aplicación de penalidades por retraso justificado, presentada por el contratista R&D AMERICAN CONSTRUCTORA SAC, mediante CARTA N° 074-2024-r&d AMERICAN SAC, ingresado por mesa de partes del IMA en fecha 29 de octubre del 2024 con registro Nro. 112144, el representante legal de la empresa R&D AMERICAN CONSTRUCTORA SAC, solicita la no aplicación de penalidades con respecto al contrato derivado del procedimiento de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 20-2023-GRC-IMA/CS- 1
RDE-320-2024	12/12/2024	APROBAR el expediente técnico modificado en fase de inversión N° 079, por ampliación de presupuesto N° 03 de la obra “CONSTRUCCION DE PRESA LONTUNE” del proyecto “RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HÍDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE TOCCOHUANCA, LLANCAMA, LLANQUEMAYO, TAUCABAMBA Y MISKAHUAYCCO DE LA CUENCA MEDIA DEL APURÍMAC - EN LOS DISTRITOS DE PARURO, OMACHA, PILLPINTO Y CHINCHAYPUJIO EN LAS PROVINCIAS DE ANTA Y PARURO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” por un monto de S/100,912.55 (cien mil novecientos doce con 55/100), haciendo un presupuesto total de la obra de S/2,712,978.01 (dos millones setecientos doce mil novecientos setenta y ocho con 01/100 soles), conforme al detalle del Informe N° 261-2024-GRC/IMA/DIGECO/P-AP/RO-PL-SRHV, y el expediente adjunto.
RDE-319-2024	12/12/2024	APROBAR el expediente técnico modificado en fase de inversión N° 080, por ampliación de presupuesto N° 02 de la obra “CONSTRUCCION DE LA PRESA CHIRIHUNUYOCPAMPA” del proyecto “RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE TOCCOHUANCA, LLANCAMA, LLANQUEMAYO, TAUCABAMBA Y MISKAHUAYCCO DE LA CUENCA MEDIA DEL APURÍMAC - EN LOS DISTRITOS DE PARURO, OMACHA, PILLPINTO Y CHINCHAYPUJIO EN LAS PROVINCIAS DE ANTA Y PARURO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” por un monto de S/470,799.80 (cuatrocientos setenta mil setecientos noventa y nueve con 80/100), haciendo un presupuesto total de la obra de S/3,447,879.15 (tres millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ochocientos setenta y nueve con 15/100 soles), conforme al detalle del Informe N° 057-2024-GR CUSCO-IMA - DIGECO/P-AP/RO-YJDC, y el expediente adjunto.
RDE-318-2024	12/12/2024	APROBAR el expediente técnico modificado en fase de inversión N° 081, por ampliación de plazo N° 08 de la Obra: “CONSTRUCCION DE LA PRESA YANAHOJO”, del proyecto, “RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE TOCCOHUANCA, LLANCAMA, LLANQUEMAYO, TAUCABAMBA Y MISKAHUAYCCO DE LA CUENCA MEDIA DEL APURÍMAC - EN LOS DISTRITOS DE PARURO, OMACHA, PILLPINTO Y CHINCHAYPUJIO EN LAS PROVINCIAS DE ANTA Y PARURO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” por un total de 20 días calendario, haciendo un total de plazo de ejecución de la obra de 647 días calendario, teniéndose como fecha de culminación de la obra el 20 de diciembre de 2024, conforme al detalle del Informe N° 215- 2024-GR CUSCO/IMA/DIGECO/P-AP/PO/CPY/LEGR , y el expediente adjunto.
RDE-317-2024	11/12/2024	APROBAR el expediente técnico modificado en fase de inversión N° 078, por ampliación de presupuesto N° 04 de la obra “CONSTRUCCION DE LA PRESA DE COYOQOCHA” del proyecto “RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HÍDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE TOCCOHUANCA, LLANCAMA, LLANQUEMAYO, TAUCABAMBA Y MISKAHUAYCCO DE LA CUENCA MEDIA DEL APURÍMAC - EN LOS DISTRITOS DE PARURO, OMACHA, PILLPINTO Y CHINCHAYPUJIO EN LAS PROVINCIAS DE ANTA Y PARURO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” por un monto de S/66,081.83 (sesenta y seis mil ochenta y uno con 83/100 soles), haciendo un presupuesto total de la obra de S/2,752,729.72 (dos millones setecientos cincuenta y dos mil setecientos veintinueve con 72/100 soles), conforme al detalle del Informe N° 0257-2024-GR CUSCO/IMA/DIGECO/P-AP/PQ/RO/ECR, y el expediente adjunto.
RDE-316-2024	11/12/2024	APROBAR el expediente técnico modificado en fase de inversión N° 087, por ampliación de presupuesto N° 05 de la obra “CONSTRUCCION DE RESERVORIO COYA HUIRI CUCHU” del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS 15 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO” por un monto de S/24,453.21 (veinte y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres con 21/100 soles), haciendo un presupuesto total de la obra de S/1,798,696.69 (un millón setecientos noventa y ocho mil seis cientos noventa y seis con 69/100 soles), conforme al detalle del Informe N° 223-2024-GRC/IMA/DIGECO/PC-C/RO-JGB, y el expediente adjunto.
RDE-315-2024	06/12/2024	CONFORMAR la Representación Empleadora y el SITRAIMA del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente IMA, para la Negociación Colectiva para el año 2025 - 2026 de la siguiente manera ...
RDE-314-2024	06/12/2024	APROBAR el expediente modificado en fase de inversión N° 077, por ampliación de presupuesto N° 03 de la obra “CONSTRUCCION DE LA PRESA DE YANAHOJO” del proyecto “RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HÍDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE TOCCOHUANCA, LLANCAMA, LLANQUEMAYO, TAUCABAMBA Y MISKAHUAYCCO DE LA CUENCA MEDIA DEL APURÍMAC - EN LOS DISTRITOS DE PARURO, OMACHA, PILLPINTO Y CHINCHAYPUJIO EN LAS PROVINCIAS DE ANTA Y PARURO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, por un monto de S/333,565,66 (trecientos treinta y tres mil quinientos sesenta y cinco con 66/100 soles), haciendo un presupuesto total de la obra de S/4,378,061.07 (cuatro millones trecientos setenta y ocho mil sesenta y un con 07/100 soles), conforme al detalle del Informe N° 0204-2024-GR CUSCO/IMA/DIGECO/P-AP-RO/LEGR, y el expediente adjunto que forma parte de la presente resolución.
RDE-313-2024	06/12/2024	APROBAR el expediente modificado en fase de inversión N°089 por ampliación de presupuesto N° 03 del Componente “PLAN DE MANEJO AMBIENTAL” del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS 15 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO” monto materia de ampliación asciende a la suma de S/73,657.00 (setenta y tres mil seis cientos cincuenta y siete con 0.0/100 soles), haciendo un presupuesto total de S/ 1,173,657.00 (un millón ciento setenta y tres mil seis cientos cincuenta y siete con 0.0/100 soles), conforme al detalle del Informe N°0237-2024-GR CUSCO/IMA-DIGECO/P-C/RA-JGQA, y el expediente adjunto, que forma parte de la presente resolución.
RDE-312-2024	05/12/2024	RECONOCER, en favor de la Sr. HERSON OSSIEL LLANOS MAMANI, la deuda derivada de la sentencia emitida en el proceso judicial signado con el Expediente Nro. 02483-2022-0-1001-JR-LA-01, por el monto de S/5,000.00 a fin que el Ministerio de Economía y Finanzas, autorice el Presupuesto para la ejecución de la sentencia judicial que se encuentra en calidad de cosa juzgada; y se cumpla con su pago conforme a Ley
RDE-311-2024	04/12/2024	OFICIALIZAR la aprobación del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la obra CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PILLONE (SORACCOCHA) del proyecto RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE TOCCOHUANCA, LLANCAMA, LLANQUEMAYO, TAUCABAMBA Y MISKAHUAYCCO DE LA CUENCA MEDIA DEL APURÍMAC - EN LOS DISTRITOS DE PARURO, OMACHA, PILLPINTO Y CHINCHAYPUJIO EN LAS PROVINCIAS DE ANTA Y PARURO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO.
RDE-310-2024	04/12/2024	OFICIALIZAR la aprobación del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la obra CONSTRUCCION DE LA PRESA LONTUNE del proyecto RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE TOCCOHUANCA, LLANCAMA, LLANQUEMAYO, TAUCABAMBA Y MISKAHUAYCCO DE LA CUENCA MEDIA DEL APURÍMAC - EN LOS DISTRITOS DE PARURO, OMACHA, PILLPINTO Y CHINCHAYPUJIO EN LAS PROVINCIAS DE ANTA Y PARURO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO.
RDE-309-2024	03/12/2024	Reconocer la deuda de crédito devengado y su abono por la suma total de S/4,950.00 (cuatro mil novecientos cincuenta con 00/100 soles)…
RDE-308-2024	03/12/2024	RECONOCER, en favor de la Sra. CARLA DANIELA MEJIA PANCORBO, la deuda derivada de la sentencia emitida en el proceso judicial signado con el Expediente Nro. 00300-2021-0-1001-JR-LA-01, por el monto de S/ 4,379.67 a fin que el Ministerio de Economía y Finanzas, autorice el Presupuesto para la ejecución de la sentencia judicial que se encuentra en calidad de cosa juzgada; y se cumpla con su pago conforme a Ley.
RDE-307-2024	02/12/2024	APROBAR el expediente consolidado de modificación en fase de inversión N° 07 por ampliación presupuestal N° 05, del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS 15 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, por un monto de S/1,372,237.21 (un millón trecientos setenta y dos mil doscientos treinta y te con 21/100 soles), haciendo un presupuesto total del proyecto de S/ 31,415,545.09 (treinta y un millones cuatrocientos quince mil quinientos cuarenta y cinco con 09/100 soles), conforme se tiene del Informe N° 2617-2024-GR CUSCO/IMA-DIGECO/PROY-CANAS y expediente adjunto.
RDE-306-2024	29/11/2024	APROBAR expediente modificado en fase de inversión N°068, por ampliación de presupuesto N° 03 de la obra “CONSTRUCCION DE LA PRESA SECCEPAMPA II” del proyecto “RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE TOCCOHUANCA, LLANCAMA, LLANQUEMAYO, TAUCABAMBA Y MISKAHUAYCCO DE LA CUENCA MEDIA DEL APURÍMAC - EN LOS DISTRITOS DE PARURO, OMACHA, PILLPINTO Y CHINCHAYPUJIO EN LAS PROVINCIAS DE ANTA Y PARURO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, por el monto de S/1,109,724.33 (un millón ciento nueve mil setecientos veinticuatro con 33/100 soles), haciendo un presupuesto total de la obra de S/7,942,798.67 (siete millones novecientos cuarenta y dos mil setecientos noventa y ocho con 67/100 soles), conforme al detalle del Informe N° 0322-2024-GR CUSCO/IMA/DIGECO/CP-FALF/RO, y el expediente adjunto que forma parte de la presente resolución.
RDE-305-2024	29/11/2024	APROBAR el expediente de modificación de proyecto en fase de inversión N° 082, por ampliación de presupuesto N° 04 y ampliación de plazo N° 02 de Componente II: “MAYOR CONOCIMIENTO DE TECNICAS PARA LA GESTION DE MANEJO Y USO DE LOS RECURSOS HIDRICOS” del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS 15 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, precisando que la ampliación de presupuesto N° 04 es por el monto de S/ 67,149.60 (sesenta y siete mil ciento cuarenta y nueve con 60/100 soles),ampliándose el presupuesto por el monto de S/403,128.60 (cuatrocientos tres mil ciento veintiocho con 60/100), y que la ampliación de plazo N° 02 es por 45 días calendario, haciendo un total de plazo de ejecución de la obra de 490 días calendario, teniéndose como fecha de culminación el 15 de diciembre del año en curso, conforme al detalle del Informe N° 0122-2024-GR CUSCO/IMA-DIGECO/P-C/R CS-AHT, y el expediente adjunto, que forma parte de la presente resolución.
RDE-304-2024	28/11/2024	AUTORIZAR, la Transferencia del saldo de materiales de construcción de la obra “CONSTRUCCION DE RESERVORIO IRVINAYO WAYCO”, la misma que se encuentra culminada conforme así se advierte del ACTA DE CULMINACION DE OBRA, de fecha 10 de julio del 2024, en favor de la obra “CONSTRUCCION DEL RESERVORIO HATUN YANAN PAMPA 03” ambos del proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS 15 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO.